Mesafeli Satış Sözleşmesi
Sitemizde bulunan ve satışı yapılan
ürünlerin büyük bir bölümü kişiye özel hazırlanmaktadır. Üretim ve/veya
satışını yaptığımız ürünlerin tamamına yakını MADDE 15- CAYMA HAKKI
KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER maddesine girmektedir. Bu madde doğrultusunda
sitemizden yapacağınız alışverişin sonucunda İADE / İPTAL VE CAYMA haklarının
kullanılamayacağını bilerek siparişinizi veriniz. Ürünlerimiz sipariş üzerine
hazırlandığı için üretimden kaynaklı gecikmeler söz konusu olabilir.
MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI
SATICI :
Ünvanı: Aksesu.com
Merkezinin Bulunduğu Yer: Nilüfer / Bursa
Telefon: 0850 302 52 90
E-posta: info@aksesu.com
ALICI : www.aksesu.com sitesi üzerinden üye olup alışveriş
yapan müşteri.
Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait
www.aksesu.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği,
sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı
belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel
nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu
mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakki konusunda
bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve
beyan eder. www.aksesu.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve
fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu
iki nüsha sözleşme alıcı tarafından sipariş tarihinde imzalanarak kabul
edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE 4- MAL/HIZMETiN TESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLİM SEKLİ:
Mal/hizmet, alicinin teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde .....'a teslim
edilecektir.
MADDE 5- TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir.
Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların
teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı
Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının
hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin
siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı
bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir
nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti
teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı
ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan
Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa
mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden
sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile
ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi
halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün
içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya
aittir.
MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin
sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme
konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde
mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi)
gün içinde iade alir. Hakli gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi
dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin
ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya
bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti
belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı
veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın
yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı
tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü,
Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.aksesu.com adlı web sitesindeki mal/hizmet
tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası
sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail
atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur.
MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı
sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen
fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE 11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz
oranından ve her halde % 30'dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı
13.md. hükmünce sorumludur.
MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan
örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur.
MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması
durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme
işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan
sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile
alici arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın
gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde
cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için
aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya 0850 ile bildirimde
bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin
ayrılmaz parçası olan ve www.aksesu.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince,
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya
Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet
bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade
alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin
teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibarıyla iade
edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen
mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım
ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD,
CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner,
kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkinin kullanılabilmesi
için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları
şartı bulunmaktadır.
MADDE 16- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi karti ile yapmış
olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile
yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya
karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda
Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli
ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME: İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem
Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri
yetkilidir.